Şartlar & Koşullar


Şartlar & Koşullar

Pisisoftware - Şartlar ve Koşullar

Pisisoftware Ürün Satımında Şartlar ve Koşullar
Pisisoftware olarak, siz değerli müşterilerimize sunduğumuz tasarım ve yazılım ürünlerinin satışında aşağıdaki şartlar ve koşullar geçerlidir. Bu sözleşme, taraflar arasındaki hak ve yükümlülükleri belirtir.

1. Tanımlar

Pisisoftware: Bu sözleşmede, tasarım ve yazılım hizmetleri sunan tarafı ifade eder.
Müşteri: Pisisoftware'den ürün veya hizmet satın alan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.
Ürün: Pisisoftware tarafından müşteriye satılan tüm tasarım ve yazılım ürünlerini ifade eder.
Hizmet: Pisisoftware tarafından müşteriye sunulan tüm tasarım ve yazılım hizmetlerini ifade eder.

2. Sözleşmenin Konusu

Bu sözleşme, Pisisoftware’in müşteriye satmış olduğu ürün veya hizmetlerin satış koşullarını düzenler.

3. Ürünün/Hizmetin Teslimi

  • Ürün/hizmet, sözleşmede belirtilen tarihte veya tarafların mutabık kaldığı başka bir tarihte müşteriye teslim edilir.

  • Teslimat, Pisisoftware’in belirlediği yöntemle (fiziksel teslimat, elektronik ortamda gönderim vb.) yapılır.

  • Müşteri, ürünü/hizmeti teslim aldıktan sonra eksik veya hatalı olduğunu tespit ederse, teslim tarihinden itibaren 7 gün içinde Pisisoftware'a bildirmek zorundadır.

4. Ödeme Şartları

  • Ücret, sözleşmede belirtilen tutar üzerinden ve belirtilen ödeme koşullarına uygun olarak yapılır.

  • Ödemeler, Türk Lirası veya sözleşmede belirtilen başka bir para birimi üzerinden yapılır.

  • Ödeme gecikmesi halinde, gecikme faizi uygulanır.

5. Fikri Mülkiyet Hakları

  • Ürün/hizmetin tüm fikri mülkiyet hakları, Pisisoftware'a aittir.

  • Müşteri, ürünü/hizmeti kendi işlerinde kullanma hakkına sahiptir. Ancak, bu hak, üçüncü kişilere devredilemez veya alt lisans verilemez.

6. Sorumluluklar

  • Pisisoftware, sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini eksiksiz ve zamanında yerine getirmekle yükümlüdür.

  • Müşteri, sözleşmede belirtilen ödemeleri zamanında yapmakla yükümlüdür.

7. Gizlilik

Taraflar, sözleşme kapsamında elde ettikleri tüm gizli bilgileri üçüncü kişilere açıklamayacaktır.

8. Sözleşmenin Feshi

  • Taraflar, haklı nedenlerle sözleşmeyi feshedebilir.

  • Sözleşmenin feshi halinde, taraflar birbirlerine doğan zararları karşılamakla yükümlüdür.

9. Uyuşmazlıkların Çözümü

Taraflar arasında çıkabilecek uyuşmazlıklar, öncelikle iyi niyetle çözülmeye çalışılır.
Çözülemeyen uyuşmazlıklar, mahkemede çözülür.

10. Yürürlük

Bu sözleşme, tarafların imzalarıyla birlikte yürürlüğe girer.

Pisisoftware Hizmetleri

1. Giriş

Bu sözleşme, Pisisoftware (bundan sonra "Şirket" olarak anılacaktır) ile müşteri (bundan sonra "Müşteri" olarak anılacaktır) arasında, Şirket tarafından Müşteri'ye sunulan tasarım ve yazılım hizmetleri ile ilgili olarak tarafların hak ve yükümlülüklerini belirler.

2. Hizmetler

Şirket, Müşteri'ye aşağıdaki hizmetleri sunar:

  • Website Kurulumu: İhtiyaçlarınıza özel, güvenilir ve ölçeklenebilir web çözümleri sunuyoruz.

  • Tasarım (logo,dergi,broşür...): Kurumsal kimliğinizi güçlendirmek adına logo, broşür, katalog, dergi ve tüm grafik tasarım ihtiyaçlarınızı profesyonel bakış açısıyla tasarlıyor, markanızı hedef kitlenize en etkili şekilde yansıtıyoruz.

  • Yazılım Geliştirme: Web siteleri, mobil uygulamalar, özel yazılımların tasarımı ve geliştirilmesi.

3. Ödeme Şartları

Müşteri, hizmet bedellerini aşağıdaki ödeme yöntemleriyle yapabilir:

  • Kredi kartı

  • Havale

  • EFT
    Ödeme planı, hizmetin kapsamına ve Müşteri'nin talebine göre Şirket tarafından belirlenir.

4. Teslimat

Hizmetlerin teslim süresi, hizmetin türüne, kapsamına ve Müşteri'nin onay süreçlerine bağlı olarak değişir. Şirket, hizmetleri belirlenen süre içinde tamamlamak için elinden geleni yapar.

5. Fikri Mülkiyet Hakları

  • Şirket: Şirket tarafından geliştirilen tüm tasarımlar, yazılımlar ve diğer fikri mülkiyet hakları Şirket'e aittir.

  • Müşteri: Müşteri tarafından sağlanan tüm metinler, görseller ve diğer materyallerin telif hakları Müşteri'ye aittir.

6. Gizlilik

Taraflar, sözleşme kapsamında öğrendikleri tüm ticari sırları ve gizli bilgileri üçüncü kişilere açıklamayacaktır.

7. Garanti

Şirket, hizmetlerin sözleşmede belirtilen özelliklere uygun olarak ve hatasız olarak sunulması için gerekli özeni gösterir. Ancak, hizmetlerin kullanımından doğabilecek dolaylı zararlar veya kar kayıpları için sorumlu tutulamaz.

8. Uyuşmazlıkların Çözümü

Taraflar arasında çıkabilecek uyuşmazlıklar, öncelikle iyi niyetle çözülmeye çalışılır. Çözülemeyen uyuşmazlıklar, [Belirtilen Mahkeme] mahkemesinde çözülür.

9. Yürürlük

Bu sözleşme, tarafların imzalarıyla birlikte yürürlüğe girer.

Yazılım Geliştirme Hizmetleri

Pisisoftware olarak, müşterilerimizin ihtiyaçlarına özel, tailor-made yazılım çözümleri sunuyoruz.

Hizmetlerimiz:

  • Web Siteleri

  • Mobil Uygulamalar

  • Özel Yazılımlar

  • API Entegrasyonları

  • Bulut Çözümleri

Tasarım Hizmetleri

Markanızın görsel kimliğini güçlendirmek için sunduğumuz hizmetler:

  • Logo Tasarımı

  • Kurumsal Kimlik Tasarımı

  • Web Sitesi Tasarımı

  • Mobil Uygulama Tasarımı

  • Grafik Tasarım

Teslimat Süreci

  1. Brief Alma

  2. Tasarım ve Geliştirme

  3. Test ve Kalite Kontrol

  4. Teslimat

Fikri Mülkiyet Hakları

  • Yazılım ve tasarım hakları Pisisoftware'e aittir.

  • Müşteri, sadece kullanım lisansı alır.

Garanti Koşulları

  • Hata Düzeltmeleri: Ücretsiz.

  • Destek: Belirli süreyle teknik destek verilir.

  • Kapsam Dışı: Müşteri hataları, üçüncü parti yazılımlar, sonradan değişen talepler.

Ek Bilgi ve İletişim

Projeniz hakkında bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.